设计委托书

设计委托书

被委托人如果没有做出违背国家法律的任何权益，委托人无有权终止委托协议。在不断进步的时代，委托书在我们处理事务上出现的频率越来越高，那么一般委托书是怎么写的呢？以下是小编帮大家整理的设计委托书，欢迎大家分享。

设计委托书1

　　甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托， 就设计事项，双方经协商一致，签订本委托书，信守执行：

一、委托事项：

甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米（25米的两跨）；2号车间平面尺寸为长80米、宽20米（两层）。

二、委托设计费用：

设计费用按建筑面积6元/㎡收取，2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80X50+80X20X2)，设计费用共计为：人民币43200.00 元，(大写：肆万叁仟贰佰圆整)。

三、付款方式：

1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元，(大写： 壹万圆整)。

2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付人民币15000.00 元，(大写：壹万伍仟圆整)。

3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付余款人民币18200.00元，(大写：壹万捌仟贰佰圆整)。

四、乙方施工图设计的时间和交付方式：

1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起，7天之内完成2号车间的施工图设计任务，14天之内完成成品库的施工图设计任务。

2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸，蓝图要有设计院盖章，交付数量4份，图幅大小A2。

五、乙方的责任：

1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸：土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。

2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求，要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。

3、当本委托书执行完，甲方以后进行项目报审和施工图审查时，乙方有义务进行技术方面的配合与协助。

六、甲方的责任：

1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。

2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告，以便进行准确的基础设计。

3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备，以免乙方设计条件错误。

4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图，要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。

七、施工图知识产权的约定：

1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。

2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有;

八、甲乙双方的权利义务：

甲方权利和义务：

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

乙方权利和义务：

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计，并设计修改至甲方满意为止。

5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。

九、违约责任：

1、甲方如无正当理由提前终止委托的，甲方所付的费用无权要求退回。

2、乙方如无正当理由提前终止委托的，所收取的费用应当全部退回给甲方。

十、合同生效：

本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。

户名： 帐号： 开户行：

甲 方： 乙 方：

甲方签字： 乙方签字：

签订日期： 签订日期：

年 月 日 年 月 日

设计委托书2

工 程 名 称：

编写单位负责人：

编 写 单 位：

(签字)(签章) 年 月 日

精心设计，精心施工。

委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：

1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。 2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

3.在满足常压给水的前提下，最大限度的降低工程造价，使投资效益最大化。

4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。 5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。 6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

示意图或其他说明：

示意图见附件

审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更

改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何 单位支付等）

　　审批单位：经办人：联系人：电 话： 审批单位（签章）

　　年 月日

设计委托书3

现委托我单位员工刘井权 （身份号： ）为 社会山东苑工程设计单位项目负责人，代表本单位认真履行项目负责人相应职责，按合同约定行使工程设计及设计指导工作，对设计成果负责。

法 人：（签章）

被委托项目负责人：（签字或盖章）

委托公司盖章：

年 月 日

设计委托书4

住宅室内委托设计

协议书

工程名称：.

设计单位：.

签字日期：20年月日

设计编号：.

协议编号： .

住宅室内委托设计协议书

合 同 号：HT-XMSJ-20090901

甲方：*** 居民身份证号：（以下简称甲方）

项目负责人：

联系方式：

乙方：*****（以下简称乙方）

项目负责人：

联系方式：

签订地点：

签订日期：

以上双方经友好协商，就甲方邀请乙方设计（公寓、别墅）室内装饰方案设计及施工图设计一事达成以下协议：

一．设计资料的提交及方案设计文件、施工图设计文件的提交

1．甲方须按乙方要求，于本合同签定后 个工作日内按时将室内设计所需的有关资料送交乙方，并同时向乙方提交一份书面的设计要求。

2．乙方在收到甲方提供的资料后 个工作日内将甲方要求的室内装修方案设计文件送交甲方。

3．乙方应在甲方对上述方案设计文件确定后 个工作日内将上述方案设计文件相应的室内装修施工图设计文件送交甲方。

二．设计收费及支付办法

1．双方约定本项目的室内设计费为人民币 万 仟 佰圆整（￥ ）

2．费用的支付时间：

● 本合同一经签定，甲方应立即向乙方支付设计费总额的40﹪，计人民币 万 仟 佰圆整（￥ ）作为定金。如甲方对方案设计不予认可时，定金不予退回。

● 在乙方提交给甲方上述施工图设计文件，甲方向乙方结清剩余设计费60%，计人民币 万 仟 佰圆整（￥ ）。

三．设计方案修改及版权

1．在乙方向甲方提交方案设计文件的三日内，甲方应对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该方案设计需要修改，应提出书面修改意见。修改意见得到乙方认可后，双方约定修改文件的提交日期，由乙方负责根据甲方的书面修改意见对原方案设计进行一次修改，并在约定日期内交甲方确认。

2.对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30﹪，并同时约定修改文件的提交日期。

3.对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的10﹪，并同时约定修改文件的提交日期。

4．本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其它项目使用。

四．违约责任

1.甲方未按本合同规定日期付款时，应支付乙方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。

2.乙方未按本合同规定日期交付文件时，应支付甲方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。

3.若由于甲方拖延付款，或未能及时向乙方提交设计所需的资料，由此造成的交图时间相应推迟，乙方将不承担违约责任。

4.若出现人力无法抗拒之自然灾害，而造成交付文件时间的延误，乙方不承担违约责任。

五．合同纠纷的解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决，协商不成时可依现行法律解决。

六．其他

1．本合同经双方签字（盖章）生效。如有未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

通讯地址： 通讯地址： 联系电话： 联系电话：

签字日期： 年 月 日 签字日期 ： 年 月 日

设计委托书5

为了体现“关爱生命，安全出行”的精神，保障乘车学生的人身安全和车主的利益，由学校监管。

对车主和乘车学生的`行为规范以及双方的权利和义务做如下规定：

1、应确保车辆及时参加年检，保证车辆的刹车、灯光齐全有效，每天必须对车辆进行检查，不得带病上路。

2、车辆行驶途中应随时注意观察学生的动向，如有违规应该及时制止。

3、每天必须准时接送学生。

4、驾驶员不准饮酒，超速等违章驾驶，严格操作规程。

5、突遇恶劣天气，不具备发车条件不得发车，家长应给予充分的理解和支持。

对乘车学生做以下规定：

1、每天准时到候车地点，如因病和其他原因不到校应及时通知车主，候车时要站在安全线以外，幼儿必须要求家长亲自到车站接送，学生上车要依次排队，车未停稳不得靠近车辆。

2、服从驾驶员安排，不得将头、手等部位伸出车外，不得在车内大声喧哗、疯打闹等影响驾驶员安全行驶。

3、学生作业未完成或者其他原因被老师留校的，放学后超过1小时，由家长自己到学校接孩子回家，出现其他意外与车主无关。

4、学校要加强对乘车学生的教育，班主任要按时放学，保证按时发车。

5、学生下车后，一切安全事故车主概不负责。车内安全由车主负责，与车队无关。

6、学生办卡后，车队中途不退卡。

总之，为了学生的安全和圆满完成今年的接送学生任务，希望双方仔细阅读每条规定，共同遵守，如有不足，共同解决，此协议一式两份，家长和车主各一份。

本协议从双方签字之日起生效，有效期到本学期结束。

家长签字：

车主签字：

20xx年 月 日

设计委托书6

委托单位：

受委托单位：

拟修建 ，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

一、工程名称：

二、设计阶段：一阶段勘察设计

三、设计原则：按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

四、委托内容：

公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。

五、主要技术标准：

1、路线等级： 三 级、设计时速 30 公里/小时

2、路面宽度：净 6.5 米

3、设计荷载：公路— Ⅱ 级

其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01-20xx的相关要求。(地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。)

六、提交的成果及时间要求

提交的成果：通过审查后的施工图设计文件 份。

文件提交时间： 年 月 日。

年 月 日

设计委托书7

甲 方：

乙 方：

项目名称：

项目地点：

甲方委托乙方完成下列工程设计业务，经过友好协商，达成一致共识，就甲方工程设计事项签订本合同，作为共同遵守的依据。

一、项目内容：

1．项目名称： 。建筑面积约为 M2。

2．设计时间：平面规划确认后天出效果图，效果图确认后天出施工图。

3．设计内容：

A．现场进行勘察及测量，并做详尽记录；

B．方案设计；

C．效果图设计；

D．施工图设计。

4．设计完成，乙方提供设计图纸套，效果图张，含全套图纸的光盘 张。

二、甲方工作事项：

1．提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图（包括水施、电施，空调、消防，投资估算等）。

2．协同乙方勘测现场。

三、设计费计取及付款方式：

1．设计费收取：

计费方式：

2．付款方式：

本合同签订时，由甲方支付乙方人民币： 元（大写： ）作为设计定金；设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后，由甲方支付乙方人民币：元（大写： ）设计进度费；全套图纸交付时，

甲方付清余款人民币：元（大写： ）。

四、甲方可选择的服务方式：

全程设计：全套图纸交付后，甲方支付设计费余额，完成本委托设计事项；乙方进入设计监理阶段。若乙方进行设计交底，根据甲方要求及通知，到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。

五、其它条款：

1．乙方公司所有设计图纸在未定稿前，都为乙方公司内部图纸留底，不予外带。

2．甲方享有该套图纸在指定工程项目上的使用权，乙方享有该套图纸的版权及所

有权。

六、本合同如有争议，双方应协商解决，解决不成，交由甲方公司所在地仲裁委员会

仲裁。

七、备注：（共 条）

八、本合同一经双方签字盖章，即产生法律效力。

九、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代理人： 代理人：

日期：年 月 日 日期： 年 月 日

设计委托书8

甲方：

乙方：

根据有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就机构商业设计事项，双方经协商一致，签定本委托书，信守执行。

一、委托之事项：

□VI设计□画册设计□海报设计□包装设计

□标志设计□文案策划其他_____________________

甲方设计要求：

选择

项目

选择

项目

选择

项目

□作品风格：

□主色调：

□辅助色调：

□作品类别：

□作品载体：

□作品授众：

□要求工期：

□其他：

□数量：

□备注：

二、委托设计费用；

_________;_____元_________________;_______元

总价为：人民币___________元，(大写___________________________)

三、付款方式：

甲方需在合同签定之日起的两个工作日内通过现金支付或转账方式预付委托设计总费用的50%

乙方收到甲方的银行划账凭据后作为商业设计的开始时间

设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认，确认后甲方应当即付设计费的全部款(总费用的50%)

四、乙方设计作品的时间。支付方式：

乙方需在_____个工作日内设计出甲方_______设计(委托事项)初稿。设计完成的时间为_______个工作日左右。

甲方在确定设计稿再无修改意见或无误后需再乙方的委托书上签名，签名之后乙方对以后设计质量方面所出现的问题不再负责。

备注1：甲方认可___设计作品，已经满意。

备注2：甲方认可_____设计作品，已经满意

确认签名：________________确认签名：_________________

时间：_____年____月____日

时间：_____年____月____日

乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内以电子稿或打印样稿交付方式交付设计作品。

五、违约责任

甲方在设计作品初稿完成前终止合作，其预付的50%费用无权要求退回：甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用

乙方如无正当理由提前终止合作，所收取的费用应当全部退回给甲方

甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权追究其法律责任。

乙方在跟甲方合作期间，乙方不得再与甲方同行业的其他客户签订合作关系，否则，退还所以的设计费。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表签名：乙方代表签名：

地址：地址：

日期：日期：

设计委托书9

今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况：

1、建设单位： 。

双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决。

2、项目名称： 总建筑面积约为 O。

3、建设地点： 。

二、总图规划：

1、规划建设用地为 O。

委托方因与 离婚纠纷一案,现根据法律规定,委托 为委托方的代理人。代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行 结束。

2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

甲方签完工程合同时，应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行，若承包商与乙方有所争议，应由甲方出面协调，若因而导致工程停顿时，视为可归责任甲方之事由，与乙方无关，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

三、单体工程名称及结构类型：

1、单体类型及结构类型：

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

1)、1#厂房，采用 结构; 2)、2#厂房，采用 结构;

3)、3#厂房，采用 结构; 4)、宿舍楼，采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

委 托 单 位： ________________(盖章) 法定代表人： ________________(签字或盖章) 受委托公司： _______________(签字或盖章) 法定代表人：________________(签字或盖章)

本人工作繁忙,不能亲自办理XXX的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

四、设计条件：

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位： (盖章)

以委托人的名义签订与成都市住房置业担保有限公司签订相关担保与抵押登记等文件或合同;与相关公证部门办理上述房屋所需的一切公证事宜;

日 期： 年 月 日

设计委托书10

甲方：__________________________

乙方：__________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1 工程地点：XX。

2 工程内容：总建筑面积 平方米。

3 承包范围;装饰装修人工费用;

4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

第二条;合同价款

1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

第三条;甲方责任

1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

第四条;乙方责任

1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条;物料供应

1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第六条;安全责任

1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

第七条;质量验收

1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

第八条;工程变更

1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条;工程保修

1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

第十条;违约责任

1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

&nbsp

;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条;争议解决

1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书11

甲方：_________

乙方：_________

甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

4、协议变更终止

（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

5、付费方式

（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。

（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2，计_________元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。

6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

设计委托书12

一．工程概况：

总建筑面积：136568 m2；

其中地上部分建筑面积：104609 m2；其中沃尔玛购物广场26655 m2；百货34976 m2；数码广场18409 m2；电影超市24568 m2；

地下室建筑面积：31958 m2；

沃尔玛建筑部分：

地上4层，首层为精品商铺（56个外铺、159个内铺），二、三、四层为沃尔玛卖场；

数码广场部分：

建筑分两部分：一部分为数码商场；另一部分暂定也是数码商场。

国际电影城部分：

首层精品店（55个外铺、149个内铺）；

二层为图书城、三层为国际电影超市（有夹层）；

百货部分：

地下一层、地上6层，均为卖场；局部7层为万达物业办公室；

所有建筑的地下室连通一体，百货和影城地下室还有商铺137个；

地下室共有车位数400辆左右，出入口两个，暂按一入口一出口设计。

所有建筑共用一个消防控制中心，由万达物业统一管理，位置在百货地下室，百货有分控，沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显（或区域显示器）。

消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。

二．弱电系统设计项目：

电视监控系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街）

防盗报警系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业）

综合布线系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房）

计算机网络系统（物业办公区使用）

有线电视系统（沃尔玛预留1路；物业办公区预留1路；将有线电视信号引至相关业态的弱电井，满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求）

背景音乐及紧急广播系统

设计范围包含：沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室；以上需满足事务性语音广播要求（走廊内间距5米）。

其余部分由设计院按消防要求设计：含沃尔玛部分（二、三、四层）、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工（弱电施工单位不做相关报价及投标）。

内线电话系统（整个商业广场统一考虑）。

空调自控系统（就地控制）

保安巡更系统（整个商业广场统一考虑）

停车场管理系统（整个地下室停车场统一考虑，收费管理停车场）

三．设计原则及参考资料

本工程应遵循下列设计原则：

1、先进性

采用国际或国内通行的先进技术，适应时代发展需要。

2、成熟性

以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。

3、开放性

采用开放的技术标准，避免系统互联或扩展的障碍。

4、按需集成

根据本项目特点，可按照需要分层次实现集成。

5、标准化

采用标准化的设计和标准化的产品。

6、可扩展性

本工程设计应考虑到未来发展，在预埋件和线缆布设上留有冗余。

7、安全性、可靠性

包括系统自身安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性。

8、设计、施工、运营与服务

强调以人为本的设计思想，为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。

本工程主要依据下列标准及文件：

1．JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》

2．GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》

3．建筑设计防火规范GBJ16－37

4．火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98

5．新建沃尔玛购物广场设计准则（中国）电力部分

6．设计院施工设计图（建筑、给排水、电气、空调等专业图纸）

7．各地政府及行业主管部门的规定及相关规范

8．GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》

9．JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》

10．GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

四、各系统的设计内容

1．电视监控系统：

摄像机：彩色CCD图像传感器；具有良好的背光补偿性能；有自动增益控制功能和自动白平衡功能；较高清晰度；具有通用CS镜头接口，室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)

云台和防护罩：室内尽量采用球形或半球型防护罩，云台旋转角度水平方向350度以上，垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。

监视器：能满足全日制工作的需要，水平解析度不小于400线。

控制设备：可方便灵活的控制前端云台及三可变镜头的动作；系统留有可扩充接口，控制器可连接分控键盘。

记录设备：采用硬盘录像机；要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息；能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验（延时录像）。

线缆：所有线缆均需有良好的屏蔽网，以构成效果良好的系统接地。

控制台和电视墙均须是钢结构制作，监视器按12台考虑设计。

所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。

监视区域的选择：

监控主要出入口的情况；

对重要通道进行记录；

地下停车场出入口、场内情况；

室外步行街（少量），需要安装支架，摄像机安装高度3米；

电梯内、沃尔玛（二、三、四层）、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。

系统要有一定的余量，以备增加和调整。

2.防盗报警系统：

前端探头的选择：根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等；

设计委托书13

一、项目简介

1.工程概况

贮水山公园位于辽宁路东侧，贮水山公园又名儿童公园，占地18.54万平方米。园内建有环山道路，两旁栽植雪松，山北侧修建儿童公园，增设一批儿童游乐设施和12生肖雕塑群像。1984年辟为山头公园。园内分为儿童游艺、文化娱乐、登高眺望、安静休息四大功能区。每年元宵节期间，在此举办元宵山会。

二、园区景观设计依据

1 建筑总平面规划设计图

2景观规划平面图

3 其他有关规定

三、景观设计的基本原则

1坚持社会化原则。

作为旅游城市，青岛必将扮演城市形象展示得功能。也是市北区最北侧的公园，承载大量的休闲需求。但主要为儿童服务。赋予环境景观亲切宜人的艺术感召力，通过美化生活环境，体现社区文化，促进人际交往和精神文明建设，并提倡公共参与设计、建设和管理。

2坚持经济性原则。

在实事求是地基础上设计，软景为基石，注入文化与活力，拓展活动空间。顺应市场发展需求及地方经济状况，注重节能、节材，注重合理使用土地资源。提倡朴实简约，反对浮华铺张，并尽可能采用新技术、新材料、新设备，达到优良的性价比。

3坚持生态原则。应尽量保持现存的良好生态环境，改善原有的不良生态环境。提倡将先进的生态技术运用到环境景观的塑造中去，利用人类的可持续发展。

四、景观设计基本理念

规划目标

打造一个儿童游乐的空间，认真研究基地现状，结合项目实际情况，深入细致地考虑基地的功能间结构，合理确定交通系统和景观系组织、空统，用心构建一个分区明确、布局合理、交通顺畅、环境宜人的“参与性、生态化、系统化、独特性”的现代儿童游乐空间。充分解读本项目的区位特质，打造一个梦幻般的童话世界。

坚持可持续发展思想，土地使用集约化。努力营造儿童公园内部高品质的景观环境，形成绿树如荫、碧水点缀、空气清新的可驻留空间。注重儿童环境空间的设置。协调各个功能性质使用的区域形成相互联系而又互不干扰的区域关系，从而提高内部功能之间的共享与共融，提高其使用效能。组织好各功能区块的各类人流、车线之间的关系。

安全第一，这是所有家长所关心的。对于中国的家长来说让孩子去做有冒险性的游戏在他们心中是相当矛盾的。在儿童眼中，我们细化的设计，也许正限制了他们的游戏空间？他们喜欢热闹，有丰富的想象力，爱一群一群地在空地上疯跑。因此，过于的自我也许会让儿童完全没有参与设计者所设计的场地。

最重要的一点应是尊重儿童的意愿，创造符合儿童游玩特性的场地环境。有条件的话可以就场地类型、活动内容与小朋友交流交流，也许会发现他（她）们理想中的游戏场地模式与我们想当然或凭常规经验营建模式存在的差异，儿童具有丰富的想象力，经常会提出让我们瞠目结舌的问题，行动思维常不拘泥于常理，具有喜欢冒险、群嬉、模仿等特点，总结分析交流后的信息，即可得出儿童最喜欢在什么样的环境中玩耍、嬉戏，我们再经过科学、安全的环境规划设计来完成或是模拟这样的场地。

五、总平面布置

1 规划布局

以“生态·创意·精致”为理念，尊重原有的规划结构。

2交通组织及停车

满足人车分流，提供所需停车位。

3绿化景观

绿化景观设计中,用整体绿化系统贯穿整体, 本儿童公园通过空间高差的变化以及地面、平台、建筑绿化有机的结合，力求营造多层次的绿化生态环境，平台绿化主要以草类、花、灌木等，地面绿化结合平台绿化与之相互补充，种植高大乔木。其间布置雕塑、景墙、跌落花坛、草地与休憩平台。设备的摆放与色彩 光，影，日晒，风吹等因素必须考虑到。另一个重要的因素是场地的颜色。颜色对儿童的影响很明显，明亮愉悦的颜色会带给儿童愉快的情绪。

六、景观设计元素(包括但并不限于)

景观设计应考虑以下内容(包括但并不限于)：

1、反映儿童主题公园的景观元素。

2、绿化种植景观：组团绿地、平台绿地、、建筑基础绿地、垂直绿化、湿地及水生植物、广场绿化等。

3、道路景观：机动车道、步行道、路缘、车档、揽柱等。

4、场所景观：健身运动场、儿童活动场、休闲广场、主次入口等。

5、硬质景观：雕塑小品、儿童游乐设施、围栏/栅栏、挡土墙、坡道、台阶、景墙、种植容器、坐椅/坐凳等。

6、水景景观：驳岸、桥、栈道、景观用水、喷泉、溪流、等。

7、庇护性景观：亭、廊、棚架、膜结构等。

8、高视点景观：图案、色块、色彩、层次、密度等。

9、绿地内的给、排水。

10、景观照明。

11、建筑改造

七、设计成果要求工作内容

第一阶段：景观设计方案阶段[ 个日历天]；提交成果如下：

1设计说明书

2景观设计总平面图

3总体景观规划图

4总体景观鸟瞰图

5重要节点方案图

重要节点指：儿童公园入口广场、中心广场、“108台” 对景广场、登高台小品设计。

以上成果提供文本3套,光盘1张。

第二阶段：景观施工图设计阶段[ 日历天]

提交设计成果如下：

1) 总体施工说明

2) 总平面图

3) 局部详图

4) 道路铺装施工详图

5) 竖向设计图

6) 景观照明图施工图

7) 给、排水施工图

8) 水景施工详图

9) 驳岸施工详图

10）小品施工详图

11）绿化种植施工图

12）工程量清单。

以上成果经认可后提供全套景观施工图蓝图八套，光盘1张。

八、设计方案提交的时间

本项目的设计成果方案提交最晚于 年 月 日提交。

本项目的设计成果施工图提交最晚于 年 月 日提交。

设计委托书14

设计管理研究院：

我处拟建机电设备仓库（扩建）工程已经集体公司核准委员会核准（第四批），现委托贵院进行设计，内容如下：

一、 项目基本情况：

1、 工程名称：机电设备仓库（扩建）

2、 项目建设单位：地质勘探工程处

3、 项目建设地点：地质勘探工程处院内

4、 设计依据：

1） 本工程设计委托书

2） 我矿提供相关工程资料

3） 集体公司第四批核准文件

二、 设计阶段

施工图设计、施工图预算

四、设计原则和具体要求

新建机电设备仓库位于现有仓库南侧，长约XX米，宽XX米，面积约1100平方米，内设10T行车一台。主承重构件以钢结构为主。设计中请综合考虑场地及与现有仓库的连接及排水等方面的处理。

三、 完成时间

请于20xx年X月X日前完成施工图设计（含施工图预算）请贵院在设计过程中深入现场，我单位愿与贵院紧密合，按时完成设计任务。

　　二OXX年六月十二日

设计委托书15

委托单位(公章)：

200 年 月 日

工程名称:

工程名称

工程基本情况

总建筑面积

平方米

结 构

总长乘宽

长 宽 (米)

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

层 数

工程总造价

工程位置

建筑专业

一、总平面图

1、相邻建筑物关系

2、建筑物市内外自然高差

3、建筑物自然地面确定

包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。

二、各层功能要求：

三、各层层高及檐地高：

四、屋面形式：

五、建筑物内外装修要求：

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

1、外墙面

2、内墙面

卫生间

厨 房

其它间

续前页表

3、顶棚:

7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

4 4、地面:

5、门窗:

通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

6、其它:

结构专业

本合同中的附件3“委托设计项目表”，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;

一、工程地质勘察资料：

二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

四、场地其它情况：

五、基础上部结构要求：

1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:

(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:

3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:

4、结构设计其它要求:

给排水专业

一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：

二、是否要求供应热水及其它要求：

三、消防供水情况：

四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

五、给水调节间位置：

六、给排水专业其它要求：

采暖专业

一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：

二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

三、是否有特殊通风要求：

四、其它要求：

电气专业

一、建筑物供电入口方向:

二、电气照明设计要求:

三、建筑物处的市网线径及电压情况:

四、电话系统设计要求:

五、电视系统设计要求:

（3）做好了每周一次的机房卫生清理工作，保证了机房的卫生清洁，给学生提供了良好的上机环境。

六、其它要求:

补充说明:

受委托单位(章):

200 年 月 日